- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3
- Artikel
- 1. Overheidsopdracht - Laattijdig overmaken bewijs van borgstelling - Laattijdige levering - Boete - Van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling - 2. Overheidsopdracht - Algemene factuurvoorwaarden - Algemene aannemingsvoorwaarden.
Volume 2013 : 3
Ten geleide.
Jeugdbescherming - Voetbalwet - Administratieve beslissing - Minderjarige - Hoger beroep - Jeugdrechtbank - Maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding.
Strafrecht - Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie - Toewijzing aan de burgerlijke partijen op hun verzoek.
1. Europees recht - Internationale rechtsmacht - Bevoegdheidsbeding in factuurvoorwaarden (art. 23 EEXverordening) - Alternatieve bevoegdheidsgrond (art. 5 lid 1, b) EEX-verordening). - 2. Internationaal Privaatrecht - Toepasselijk recht - EVO-verdrag - Kenmerkende prestatie - Overeenkomst van dienstverlening. - 3. Facturen - Laattijdig Protest - Gevolgen.
Collectieve schuldenregeling - "Terugkeer tot beter fortuin".
1. Overheidsopdracht - Laattijdig overmaken bewijs van borgstelling - Laattijdige levering - Boete - Van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling - 2. Overheidsopdracht - Algemene factuurvoorwaarden - Algemene aannemingsvoorwaarden.
Stedenbouw - Planschade - Voorwaarde - Neerlegging staat omtrent bezit van andere gronden - Termijn - Sanctie.
Schenking - Schenking onder levenden - Herroeping wegens niet-vervulling van voorwaarden en ondankbaarheid - Vorderingen niet gegrond.
Notaris - Gerechtelijke opdracht - Aansprakelijkheid - Schadeloosstelling.
Deskundigenonderzoek - Verzoek tot wraking deskundige - Redenen tot wraking - Artikel 966 Ger.W. - Draagwijdte van het persoonlijk belang: artikel 828, 2° Ger.W. - Geen aanleiding tot toepassing van de overige wrakingsgronden aangehaald in artikel 828 Ger.W. in het bijzonder gewettigde verdenking - Artikel 828, 1° Ger.W.
Rechtsplegingsvergoeding - Burgerlijke partijstelling in handen van onderzoeksrechter - Buitenvervolgingstelling in raadkamer - (Bewust) verstek burgerlijke partij - Minimumbedrag - Kennelijk onredelijk karakter.
Arbeidsrecht - Loon - Misdrijf - Werkgever-rechtspersoon - Toerekening aan bestuurder.
Bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Meerdere verweerders - Tijdelijke handelsvereniging - Architectenvennootschap als deelnemer tijdelijke handelsvereniging - Handelaar (neen).
DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtleven 2013/3).
Ten geleide.
Jeugdbescherming - Voetbalwet - Administratieve beslissing - Minderjarige - Hoger beroep - Jeugdrechtbank - Maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding.
Strafrecht - Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie - Toewijzing aan de burgerlijke partijen op hun verzoek.
1. Europees recht - Internationale rechtsmacht - Bevoegdheidsbeding in factuurvoorwaarden (art. 23 EEXverordening) - Alternatieve bevoegdheidsgrond (art. 5 lid 1, b) EEX-verordening). - 2. Internationaal Privaatrecht - Toepasselijk recht - EVO-verdrag - Kenmerkende prestatie - Overeenkomst van dienstverlening. - 3. Facturen - Laattijdig Protest - Gevolgen.
Collectieve schuldenregeling - "Terugkeer tot beter fortuin".
1. Overheidsopdracht - Laattijdig overmaken bewijs van borgstelling - Laattijdige levering - Boete - Van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling - 2. Overheidsopdracht - Algemene factuurvoorwaarden - Algemene aannemingsvoorwaarden.
Stedenbouw - Planschade - Voorwaarde - Neerlegging staat omtrent bezit van andere gronden - Termijn - Sanctie.
Schenking - Schenking onder levenden - Herroeping wegens niet-vervulling van voorwaarden en ondankbaarheid - Vorderingen niet gegrond.
Notaris - Gerechtelijke opdracht - Aansprakelijkheid - Schadeloosstelling.
Deskundigenonderzoek - Verzoek tot wraking deskundige - Redenen tot wraking - Artikel 966 Ger.W. - Draagwijdte van het persoonlijk belang: artikel 828, 2° Ger.W. - Geen aanleiding tot toepassing van de overige wrakingsgronden aangehaald in artikel 828 Ger.W. in het bijzonder gewettigde verdenking - Artikel 828, 1° Ger.W.
Rechtsplegingsvergoeding - Burgerlijke partijstelling in handen van onderzoeksrechter - Buitenvervolgingstelling in raadkamer - (Bewust) verstek burgerlijke partij - Minimumbedrag - Kennelijk onredelijk karakter.
Arbeidsrecht - Loon - Misdrijf - Werkgever-rechtspersoon - Toerekening aan bestuurder.
Bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Meerdere verweerders - Tijdelijke handelsvereniging - Architectenvennootschap als deelnemer tijdelijke handelsvereniging - Handelaar (neen).
DIVERSE RUBRIEKEN (Limburgs Rechtleven 2013/3).
Jaar
2013
Volume
2013
Nummer
3
Pagina
232
Taal
Nederlands
Rechtscollege
Hasselt, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 03/01/2013
Referentie
“1. Overheidsopdracht - Laattijdig overmaken bewijs van borgstelling - Laattijdige levering - Boete - Van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling - 2. Overheidsopdracht - Algemene factuurvoorwaarden - Algemene aannemingsvoorwaarden.”, LiRe 2013, nr. 3, 232-236
Samenvatting
Wanneer een aannemer, in het kader van een overheidsopdracht, niet tijdig een bewijs van borgstelling overlegt aan het bestuur, is hij een boete verschuldigd conform artikel 6, par. 1 Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV). Deze boete is van rechtswege verschuldigd en zonder ingebrekestelling. Het feit dat het bestuur zijn factuur niet geprotesteerd heeft en dat zij geen opmerkingen of voorbehouden heeft geformuleerd in het proces-verbaal van voorlopige oplevering, is dan ook niet relevant en doet geen afbreuk aan het verschuldigd zijn van de boete.
Overeenkomstig artikel 20, par. 5 AAV worden de boetes wegens laattijdige uitvoering als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht opgelegd. Ze zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn, zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal kalenderdagen vertraging.
De algemene factuurvoorwaarden kunnen slechts ingeroepen worden, indien de algemene aannemingsvoorwaarden niet van toepassing zijn.
Geachte bezoeker
Deze pagina is gereserveerd voor de Jurisquare leden.
Bent u reeds lid van Jurisquare, gelieve u aan te melden via de knop 'Inloggen' hieronder. Bent u nog geen lid, klik dan op de knop 'Abonneren'. Vanaf € 422,57 (BTW excl.) per jaar bent u reeds lid van Jurisquare en heeft u toegang tot de grootste digitale bibliotheek van België!